44图详解：最高院关于建设工程施工合同纠纷司法解释（一） (一)
答建设施工合同纠纷是建工领域高频且需解决的重要难题。施工合同履行过程中争议频发，主要源于合同的复杂性与广泛涉及面，加之工程规模庞大，实际执行与管理难以完全契合合同预期。最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）提供了明确指引。本文将通过图片形式，逐条解析司法解释的关键条款，以助于理解与应用。
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）
法释〔2020〕25号
为确保正确审理建设工程施工合同纠纷案件，维护当事人的合法权益和建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，最高人民法院制定此解释，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律及相关规定，结合审判实践。
第一条
建设工程施工合同无效的情形包括：承包人无资质或超越资质等级、无资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义、必须招标的工程未招标或中标无效。
第二条
在中标合同之外，双方签订的合同若变更工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，且明显背离中标合同，可认定无效。
第三条
发包人未取得建设工程规划许可证等审批手续的，建设工程施工合同无效，但发包人在起诉前取得该审批的除外。
第四条
承包人超越资质签订合同，但在工程竣工前取得相应资质，按照无效合同处理的，不予支持。
第五条
有劳务作业资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，不认定为无效。
第六条
施工合同无效，一方请求赔偿的，需证明对方过错、损失大小及因果关系。
第七条
借用有资质的建筑施工企业名义签订合同，发包人请求出借方与借用方对工程质量不合格等损失承担连带责任的，法院支持。
第八条
对建设工程开工日期有争议时，应依据开工通知、合同、施工许可证、竣工验收报告等确定，发包人同意实际进场施工的，以进场时间为准。
第九条
对建设工程实际竣工日期有争议的，以工程验收合格之日、承包人提交验收报告之日或发包人擅自使用之日为准。
第十条
承包人未在约定期限内申请工期顺延，但发包人同意或有合理抗辩的，工期不顺延。
第十一条
建设工程竣工前，工程质量争议，经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
第十二条
因承包人原因工程质量不符合约定，拒绝修理、返工或改建的，发包人请求减少支付工程价款的，法院支持。
第十三条
发包人具有导致工程质量缺陷的过错责任，包括设计缺陷、指定材料不合格或直接指定分包人。
第十四条
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。
第十五条
因建设工程质量发生争议时，发包人可与总承包人、分包人和实际施工人共同起诉。
第十六条
发包人在施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合约定为由主张违约金或赔偿费用的，法院合并审理。
第十七条
承包人请求发包人返还工程质量保证金的条件包括约定期限届满、双方未约定期限的两年后、发包人原因导致验收延迟后的九十日后、双方未约定的两年后。
第十八条
因保修人未及时履行保修义务导致建筑物毁损或造成人身财产损失的，保修人承担赔偿责任。
第十九条
建设工程计价标准或方法有约定的，按照约定结算工程价款；设计变更导致工程量或质量标准变化时，无法协商一致的，参照签订合同时的计价方法或标准结算。
第二十条
对工程量有争议的，按施工过程中形成的签证确认。承包人提供发包人同意施工证据但未提供签证文件的，可参照其他证据确认实际工程量。
第二十一条
发包人未在约定期限内答复视为认可竣工结算文件的，按照文件结算工程价款。
第二十二条
施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书内容不一致的，以该文件作为结算工程价款的依据。
第二十三条
发包人将非必须招标的建设工程进行招标后，另行订立的施工合同若背离中标合同的实质性内容，以中标合同作为结算依据，但因客观情况变化而另行签订合同的除外。
第二十四条
数份无效施工合同中，工程质量合格，承包人请求参照实际履行合同的工程价款约定折价补偿的，法院支持。
第二十五条
垫资和垫资利息有约定的，按约定返还；无约定的，按照工程欠款处理；无利息约定的，不予支持利息。
第二十六条
欠付工程价款利息的计算标准由双方约定，无约定的，参照同期同类贷款利率或同期贷款市场报价利率。
第二十七条
利息从应付工程价款之日开始计算，无约定或约定不明的，以交付之日、提交竣工结算文件之日或当事人起诉之日为准。
第二十八条
固定价结算工程价款的约定，一方请求对工程造价进行鉴定的，法院不予支持。
第二十九条
诉讼前已对工程价款结算达成协议，一方请求鉴定的，法院不予准许。
第三十条
诉讼前共同委托的鉴定意见，一方不认可申请鉴定的，法院准许，但双方明确表示受该意见约束的除外。
第三十一条
争议事实范围确定或双方请求对全部事实鉴定的，进行鉴定。
第三十二条
未申请鉴定或申请后未支付鉴定费用、拒不提供材料的，承担举证不能的后果。
第三十三条
法院准许鉴定申请后，确定委托事项、范围、期限等，并组织质证争议材料。
第三十四条
法院组织质证鉴定意见，鉴定人使用未经质证材料的，组织再次质证。质证后，该部分材料不能作为鉴定依据的，鉴定意见不予。
第三十五条
承包人请求就工程折价或拍卖价款优先受偿，应予支持。
第三十六条
建设工程价款优先受偿权优先于抵押权和其他债权。
第三十七条
装饰装修工程具备折价或拍卖条件，请求优先受偿的，应予支持。
第三十八条
建设工程质量合格，请求优先受偿的，应予支持。
第三十九条
未竣工但质量合格的工程，请求优先受偿的，应予支持。
第四十条
优先受偿的工程价款范围依据规定确定，逾期支付的利息、违约金、损害赔偿金等不予优先受偿。
第四十一条
行使优先受偿权的期限为十八个月，自应给付工程价款之日起计算。
第四十二条
发包人与承包人放弃或限制优先受偿权，损害建筑工人利益的，不支持发包人主张。
第四十三条
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，法院应予受理。
第四十四条
实际施工人请求代位权诉讼的，法院应予支持。
第四十五条
本解释自2021年1月1日起施行。
建设工程施工合同纠纷有时效吗 (二)
答建设工程施工合同纠纷有诉讼时效，通常为三年。以下是关于该诉讼时效的详细解释：
普通诉讼时效：根据《民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。这意味着，如果建设工程施工合同的一方当事人在合同权益受到损害后的三年内没有提起诉讼，那么其可能将失去通过法律途径维护自身权益的机会。
起算时间：诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。也就是说，从当事人意识到自己的合同权益被侵害的那一刻起，就开始计算三年的诉讼时效。
最长权利保护期间：虽然诉讼时效通常为三年，但自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院将不予保护。这是为了保护法律关系的稳定性和可预测性，避免过长时间的纠纷。然而，在有特殊情况下，人民法院可以根据权利人的申请决定延长这一期限。
综上所述，建设工程施工合同纠纷的诉讼时效为三年，但具体起算时间和最长保护期限还需根据具体情况和法律规定来确定。
建筑工程施工合同纠纷能不能追加发包人为被告 (三)
答可以的，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
法律分析
建设工程施工合同纠纷案件当事人比较复杂。在处理该类案件中，较为常见的有以下六种情况：（一）因转包、违法分包合同发生纠纷，实际施工人只起诉承包人索要工程款的，应予准许，原则上不将发包人列为案件当事人。但承包人要求追加发包人为第三人并对其主张权利，而发包人对承包人又负有义务的，可以将发包人列为第三人：为了查明案件事实需要，法院也可以追加发包人为第三人实际施工人直接以发包人为被告主张权利的，应予准许。（二）施工人挂靠其他建筑施工企业并以被挂靠单位名义签订建设工程施工合同，挂靠施工人或者被挂靠单位起诉发包人的，发包人可申请追加被挂靠单位或者挂靠施工人为第三人。发包人起诉挂靠施工人或者被挂靠单位的，可以追加被挂靠单位或挂靠施工人为共同被告。（三）转包、分包(包括违法分包)和因工程质量引起的纠纷，如发包人只起诉承包人或者发包人只起诉实际施工人的，可依当事人的申请，将实际施工人或者承包人追加为共同被告。（四）承包人经发包人同意将工程转包的，属于合同转让即合同权利义务的概括转移。合同一经转让(转包)承包人即退出承包合同关系，受让人(实际施工人)取得原合同当事人的法律地位，其起诉索要工程款，应当直接起诉发包人与此相对应，发包人因工程质量问题应直接起诉实际施工人。（五）多个承包人联合共同承包的，因其均为承包合同的一方当事人，发包人提起诉讼的，承包各方应作为共同被告。（六）工程项目经理部不是适格的诉讼主体，应以设立该项目经理部的法人为诉讼主体
法律依据
《中华人民共和国民法典》
第七百八十八条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第七百八十九条 建设工程合同应当采用书面形式。
建设工程合同纠纷案由包括哪些 (四)
答建设工程合同纠纷的案由主要包括以下几种：
勘察合同纠纷：涉及建设工程前期的地质勘察、地形测量等工作中产生的纠纷。
设计合同纠纷：因建设工程的设计方案、设计图纸、设计标准等设计相关事宜引发的争议。
施工合同纠纷：在施工过程中，关于施工进度、施工质量、施工安全、工程变更及工程款支付等方面产生的纠纷。
价款优先受偿权纠纷：主要涉及承包人在建设工程价款上的优先受偿权利，当发包人未能按时支付工程款时，承包人可能主张其价款优先受偿权。
分包合同纠纷：在总承包人将部分工程分包给其他施工单位的过程中，因分包合同的履行产生的争议。
监理合同纠纷：建设工程监理过程中，因监理合同的履行、监理责任的界定及监理费用的支付等问题引发的纠纷。
这些案由涵盖了建设工程合同的主要方面，当发生纠纷时，当事人可以依据相应的案由向人民法院提起诉讼。
看完本文，相信你已经得到了很多的感悟，也明白跟建设合同纠纷这些问题应该如何解决了，如果需要了解其他的相关信息，请点击优尔律网的其他内容。
